建筑律師和房地產(chǎn)律師的區(qū)別是什么,首先,律師都是通過(guò)國(guó)家統(tǒng)一**考試/律師考試的專業(yè)執(zhí)業(yè)者,其考試范圍包括所有中國(guó)現(xiàn)行的主要法律,可以說(shuō)人人都是“法律通”,其次,隨著社會(huì)分工發(fā)展,也出現(xiàn)您所問(wèn)的不同稱號(hào)的律師。這說(shuō)明了該律師在該領(lǐng)域特別精通或者擅長(zhǎng)。建筑律師對(duì)應(yīng)的是“建設(shè)施工”領(lǐng)域的糾紛處理房地產(chǎn)律師對(duì)應(yīng)的是“房地產(chǎn)買賣”領(lǐng)域的糾紛處理
法律事務(wù)領(lǐng)域非常的寬,一般可以分20個(gè)領(lǐng)域,一個(gè)律師一般只能對(duì)2~3個(gè)領(lǐng)域保持“精通”的專業(yè)水平,萬(wàn)金油律師現(xiàn)已經(jīng)沒(méi)有市場(chǎng)了。建筑律師是指精通建筑工程法律事務(wù)、并且熟悉建筑工程實(shí)務(wù)的律師,這類律師至少應(yīng)清楚工程招投標(biāo)、建筑工程相關(guān)的基本知識(shí)(包括:設(shè)計(jì)、施工進(jìn)度、結(jié)算、工程簽證、質(zhì)量驗(yàn)收、保修等等),主要是為建筑商、開(kāi)發(fā)商、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等相關(guān)主題提供法律服務(wù)的,是非常專業(yè)的律師。
工期延誤是指工程建設(shè)的實(shí)際進(jìn)度落后于計(jì)劃進(jìn)度。因承包人導(dǎo)致的工期延誤,承包人應(yīng)當(dāng)支付工期延誤的違約金或者賠償損失;因發(fā)包人導(dǎo)致的工期延誤,應(yīng)當(dāng)順延工期,補(bǔ)償承包人停工、窩工的損失。但是,不是所有工期延誤的情況,承包人都可以提出工期順延、費(fèi)用索賠和利潤(rùn)索賠。按照造成工期延誤的原因,工期延誤可分為以下六種情況:1、甲方原因;2、甲方風(fēng)險(xiǎn);3、工期變更;4、自然風(fēng)險(xiǎn);5、第三方風(fēng)險(xiǎn);6乙方原因。其中**種情況的工期延誤承包人可以請(qǐng)求順延工期,**種情況承包人可以獲得費(fèi)用索賠,只有**種情況,承包人可以獲得利潤(rùn)索賠。
計(jì)劃進(jìn)度和定額工期是工期延誤的參照物。
一、 甲方原因指甲方違反合同約定或者法定義務(wù)造成的工期延誤。包括:1、發(fā)包人逾期支付工程預(yù)付款、進(jìn)度款。2、發(fā)包人拖延提供施工條件。比如拖延提供場(chǎng)地、圖紙等。3、發(fā)包人逾期提供甲供材料。4、發(fā)包人未辦理建設(shè)行政審批手續(xù),比如未辦理開(kāi)工證等,導(dǎo)致建設(shè)行政主管部門勒令停工的。
以上**種情況,必須達(dá)到了導(dǎo)致承包人無(wú)法施工的程度。但是,如果承包人預(yù)期支付工程款,雖然達(dá)到了無(wú)法施工的程度,但是,承包人沒(méi)有停工,而是墊資繼續(xù)施工的,法院未必同意工期順延。甲方違約,未造成全面停工的,還要對(duì)工期順延及費(fèi)用索賠進(jìn)行合理分析。
甲方原因造成的工期延誤,發(fā)包人可以主張工期順延、費(fèi)用索賠和利潤(rùn)索賠。
南京建設(shè)工程律師如何收費(fèi)?南京建設(shè)工程律師徐義明簡(jiǎn)單介紹下:隨著我國(guó)**的深入,建筑工地隨處可見(jiàn),吸引了大量的企業(yè)和個(gè)人投身到建筑行業(yè),因此產(chǎn)生了大量糾紛,工程質(zhì)量問(wèn)題、拖欠工程款的行為層出不窮,層層轉(zhuǎn)包、違法分包等現(xiàn)象屢禁不止。所以建設(shè)工程糾紛也司空見(jiàn)慣,那么遇到建設(shè)工程糾紛應(yīng)該怎么處理?如果協(xié)商不成還是要向法院起訴維護(hù)自己權(quán)益的,那么這就涉及請(qǐng)建設(shè)工程律師了,那么在南京建設(shè)工程律師如何收費(fèi)呢?可以分以下三種:
1.固定收費(fèi),建設(shè)工程律師會(huì)根據(jù)具體情況給予固定報(bào)價(jià)。
2.半風(fēng)險(xiǎn)收費(fèi),前期收取相應(yīng)的律師費(fèi),后期費(fèi)用按照百分比收取,這個(gè)百分比也是當(dāng)事人和律師協(xié)商的。
3.全風(fēng)險(xiǎn)收費(fèi),前期收取幾千元辦案費(fèi),后期費(fèi)用也是按照百分比收取的,這個(gè)比例比半風(fēng)險(xiǎn)要高。
南京地區(qū)隨著城市房?jī)r(jià)上漲,建筑工程糾紛也日益增多,具體南京建筑工程律師收費(fèi)要根據(jù)案情和具體工程涉訴的金額等因素綜合考慮后才能報(bào)價(jià),所以,出現(xiàn)南京建筑工程糾紛的當(dāng)事人,可以帶上相關(guān)的證據(jù)材料提前與律師約好到律師事務(wù)所面談了解具體案情后,給出較終的律師費(fèi)報(bào)價(jià),南京建設(shè)工程律師徐義明的回答希望可以幫到大家。
徐義明律師,擅長(zhǎng)工程款拖欠糾紛、建筑工程糾紛、合同糾紛、工程質(zhì)量糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同糾紛、建設(shè)工程勘察合同糾紛等!
詞條
詞條說(shuō)明
【南京刑事案辯護(hù)律師】找刑事律師需要注意什么問(wèn)題?
找刑事律師需要注意什么問(wèn)題?如果你確定要找一名刑事律師。首先,正確認(rèn)識(shí)請(qǐng)律師的作用。請(qǐng)律師并不意味著打贏官司,訴訟的勝敗是事實(shí)是否清楚、法律是否完備、法官的視角、律師的水平、案件的復(fù)雜程度、法制環(huán)境等因素作用的結(jié)果,律師參與訴訟只是影響審理結(jié)果的一個(gè)因素,但這個(gè)因素作用較其重要。有的當(dāng)事人認(rèn)為反正自己輸定了,請(qǐng)不請(qǐng)律師都無(wú)所謂。其實(shí)不然,即使敗訴,也存在敗訴程度、賠償金額的差異,在預(yù)計(jì)敗訴的形勢(shì)下
取保候?qū)彽臈l件(一)刑罰條件。1、可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的;2、可能判處有期徒刑以上刑罰,采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住不致發(fā)生社會(huì)危險(xiǎn)性的。(二)變通條件:應(yīng)當(dāng)逮捕但患有嚴(yán)重疾病生活不能自理的,或者是正在懷孕、哺乳自己嬰兒的婦女。(三)證據(jù)和程序條件。1、證據(jù)不符合逮捕條件的:對(duì)拘留的犯罪嫌疑人,證據(jù)不符合逮捕條件的;2、提請(qǐng)逮捕后,檢察機(jī)關(guān)不批準(zhǔn)逮捕,需要復(fù)議、復(fù)核的;3、移送起訴后,檢
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?對(duì)于刑事案件當(dāng)事人,不得恐慌,明確事實(shí),了解法律是首要任務(wù)。如有必要,您可以咨詢和委托律師。今天我們想告訴你的是律師會(huì)議在刑事辯護(hù)中可以發(fā)揮關(guān)鍵作用的一步——律師會(huì)議。在采取拘留等強(qiáng)制措施后,會(huì)議對(duì)清楚了
【江蘇南京刑事律師團(tuán)隊(duì)】南京*的刑事律師**名_顏青律師團(tuán)隊(duì)
南京*的刑事律師**名_顏青律師團(tuán)隊(duì)顏青律師專業(yè)領(lǐng)域:婚姻家庭、遺產(chǎn)繼承、子女撫養(yǎng)、房產(chǎn)等(動(dòng)拆遷等)析產(chǎn)糾紛、家庭財(cái)產(chǎn)規(guī)劃和保護(hù)、家事顧問(wèn)。顏青律師,上海市華榮律師事務(wù)所**合伙人,婚姻家庭**主任、**律師,專注于婚姻家事領(lǐng)域的研究和實(shí)踐,辦理數(shù)百起起離婚糾紛、遺產(chǎn)繼承糾紛、家庭析產(chǎn)等案件。成功代理了多起重大、疑難、復(fù)雜婚姻案件,顏青律師以其專業(yè)、細(xì)致、用心、智慧、及時(shí)高效的工作方法較好的
公司名: 廣東華商(南京)律師事務(wù)所
聯(lián)系人: 徐義明
電 話: 15951808994
手 機(jī): 15951808994
微 信: 15951808994
地 址: 江蘇南京鼓樓區(qū)清江南路19號(hào)南大蘇富特科技創(chuàng)新園1幢東8層
郵 編:
網(wǎng) 址: cuikuanle.cn.b2b168.com
公司名: 廣東華商(南京)律師事務(wù)所
聯(lián)系人: 徐義明
手 機(jī): 15951808994
電 話: 15951808994
地 址: 江蘇南京鼓樓區(qū)清江南路19號(hào)南大蘇富特科技創(chuàng)新園1幢東8層
郵 編:
網(wǎng) 址: cuikuanle.cn.b2b168.com